• En plazo

  • Pendiente de adjudicación

  • Adjudicada

  • Resuelta

  • Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 25 de junio del 2021 16:30.
Fecha y hora de la última actualización: 20 de enero del 2022 06:11.
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 16 de julio del 2021 14:00.

    • Fecha límite de presentación: 16 de julio del 2021

    • Fecha límite de presentación: 16 de julio del 2021
Se puede descargar la ficha en los siguientes formatos:
PDF

Datos del expediente

  • Suscríbase a las alertas
  • Tipo de publicación
    Convocatoria anunciada a licitación
  • Situación
    Resuelta
  • Tipo de resolución
    Formalizado
  • Número de expediente
    33/2021
  • Referencia
    4149418
  • Código de la entidad adjudicadora (DIR3)
    A13043495
  • Entidad adjudicadora
    • Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local
      • Planifica Madrid, Proyectos y Obras, S.A.
  • Objeto del contrato

    Ejecución de las obras de subsanación de deficiencias para la obtención de la licencia de funcionamiento del edificio situado en la c/ Alcalá 31 de Madrid.

  • Tipo de contrato
    Obras
  • Código CPV
    45000000-7
  • Código NUTS
    ES300
  • Compra pública de innovación
    No
  • Procedimiento de adjudicación
    Abierto simplificado
  • Valor estimado sin impuestos
    160.810,72 euros
  • Presupuesto base licitación sin impuestos
    160.810,72 euros
  • Presupuesto base licitación. Importe total
    194.580,97 euros
  • Duración del contrato
    3 meses
  • Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 25 de junio del 2021 16:30)
Descargar
3.05 MB
Descargar todos los archivos

Información adicional y puntos de contacto

Entidad adjudicataria: Organismo: Obras de Madrid. Gestión de Obras e Infraestructuras, S.A., con NIF A79932927 - Dirección: C/ Alcalá nº 21, 4º. 28014.-Madrid. Código NUTS ES300. Tfno.: 915240436; Fax: 91524 04 37. Correo electrónico: consultas técnicas: aoliver@obrasdemadrid.com y consultas administrativas: salmagro@obrasdemadrid.com
Dirección de Internet del Perfil del Contratante: http://www.madrid.org/contratospúblicos
Fecha límite de obtención de información: Hasta 7 días antes a la fecha límite fijada para la recepción de ofertas. Se facilitará hasta 3 días antes del final de dicho plazo.
Presentación de ofertas:
Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas, del día 16 de julio de 2021. Modalidad de presentación: Ver Cláusulas 9, 10 y 11 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la licitación. Lugar de presentación: Obras de Madrid. Gestión de Obras e Infraestructuras, S.A. - calle Alcalá, 21, 1ª planta. Admisión de variantes: No
Apertura de sobre único: Acto público. Fecha y Hora: 19 de julio de 2021, a las 10:00h. - Obras de Madrid. Gestión de Obras e Infraestructuras, S.A. - Calle Alcalá, 21, 4ª planta - Madrid (28014)

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación
Nº de ofertas
3
Resultado
Formalizado
NIF del adjudicatario
B86842267
Nombre o razón social del adjudicatario
EICO INGENIERIA Y ECONOMÍA, S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos)
133.794,52 euros
Importe de adjudicación (con impuestos)
161.891,37 euros

Otra información

33/2021 ACUERDO ADJUDICACIÓN (Publicado el 9 de agosto del 2021 13:45)
Descargar
278.21 KB
Fecha publicación adjudicación
33/2021 Anuncio Formalización (Publicado el 30 de agosto del 2021 10:30)
Descargar
294.8 KB
33/2021 Acuerdo ampliación de plazo (Publicado el 18 de enero del 2022 11:00)
Descargar
218.79 KB
Fecha publicación adjudicación definitiva
33/2021 Certificado Empresas Presentadas (Publicado el 20 de julio del 2021 12:30)
Descargar
234.33 KB
33/2021 Acta Mesa Contratación Apertura (Publicado el 20 de julio del 2021 12:30)
Descargar
1.81 MB
33/2021 DESIGNACIÓN SUSTITUCIÓN VOCAL (Publicado el 28 de julio del 2021 13:30)
Descargar
193.12 KB
33/2021 Acta Mesa Contratación-Propuesta (Publicado el 5 de agosto del 2021 11:15)
Descargar
639.87 KB
33/2021 Anuncio de Licitación (Publicado el 25 de junio del 2021 16:30)
Descargar
223.62 KB
33/2021 Acuerdo ampliación de plazo (Publicado el 18 de enero del 2022 11:00)
Descargar
218.79 KB
33/2021 Designación Mesa de Contratación (Publicado el 6 de julio del 2021 07:45)
Descargar
344.75 KB
33/2021 PROYECTO

Plazo de ampliación concedido de 28 días naturales. La nueva fecha de finalización de las obras es el día 4 de febrero de 2022. Todo ello con arreglo a la solicitud formulada por EICO, INGENIERÍA Y ECONOMÍA, S.L. con los compromisos asumidos en la misma, y a los informes previos favorables emitidos por la
Dirección Facultativa, el Departamento Técnico de Obras de Madrid y el Departamento de Asesoría Jurídica de Obras de Madrid, S.A.