-
Pendiente de adjudicación
-
Adjudicada
-
Resuelta
-
Anulada
Fecha y hora de publicación en el Portal: 3 de marzo del 2021 10:00.
Fecha y hora de la última actualización: 12 de diciembre del 2023 12:48.
Se puede descargar la ficha en los siguientes formatos:
Datos del expediente
- Tipo de publicaciónContratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
- SituaciónContrato prorrogado
- Tipo de resoluciónFormalizado
-
Número de expediente2020-3-79
-
Referencia4024680
- Código de la entidad adjudicadora (DIR3)A13013773
- Entidad adjudicadora
- Consejería de Sanidad
- Servicio Madrileño de Salud
- Dirección General Asistencial
- Gerencia Asistencial de Hospitales
- Hospital Universitario 12 de Octubre
-
Objeto del contrato
Suministro de Aubagio 14 mg., medicamentos de distribución exclusiva de la firma "SANOFI AVENTIS, S.A.” para el tratamiento de pacientes con Esclerosis Múltiple Remitente-Recurrente, con destino al Servicio de Farmacia, del Hospital Universitario 12 de Octubre
- Tipo de contratoSuministros
-
Contrato mixtoNo
-
Código CPV33600000-6
-
Legislación nacional aplicableLey 9/2017
-
Sujeto a regulación armonizadaSí
-
Sistema de contrataciónNo aplica
-
Código NUTSES300
-
Compra pública de innovaciónNo
-
Financiación de la Unión EuropeaNo hay financiación de la Unión Europea
- Procedimiento de adjudicaciónNegociado sin publicidad
-
Tipo de tramitaciónOrdinaria
-
Método de presentación de ofertasElectrónica
-
Subasta electrónicaNo
-
Valor estimado sin impuestos1.538.460,00 euros
-
Presupuesto base licitación sin impuestos699.300,00 euros
-
Presupuesto base licitación. Importe total727.272,00 euros
-
Duración del contrato24 meses
Pliegos de condiciones
Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 3 de marzo del 2021 10:01)
Descargar
1.28 MB
Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 3 de marzo del 2021 10:01)
Descargar
462.75 KB
Información adicional y puntos de contacto
* Información y presentación de la documentación requerida:
- A través de la plataforma electrónica de contratación pública en la URL:
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospital12Octubre
Resultados de la licitación
Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM
Resultados de la licitación
Nº de ofertas
1
Resultado
Formalizado
NIF del adjudicatario
A08163586
Nombre o razón social del adjudicatario
SANOFI AVENTIS, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos)
699.300,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos)
727.272,00 euros
Ejecución del contrato
Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 12 de diciembre del 2023 12:48)
Descargar
719.15 KB
Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 26 de abril del 2023 14:41)
Descargar
3.2 MB
Modificaciones de contrato
Fecha de aprobación
Nº del contrato
Fecha de aprobación
Nombre
Modificación contrato P.N.S/P 2020-3-79
NIF del contratista
A08163586
Importe de la modificación (sin impuestos)
136.965,75 euros
Importe de la modificación (con impuestos)
142.444,38 euros
Variación del plazo de ejecución
24 meses
Fecha de aprobación
Nº del contrato
CR-WEB/2021/0000004686
NIF del contratista
A08163586
Importe de la modificación (sin impuestos)
-32.475,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos)
-33.774,00 euros
Prórrogas de contrato
Fecha de aprobación
Nº del contrato
Fecha de aprobación
NIF del contratista
A08163586
Importe de la prórroga (sin impuestos)
699.300,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos)
727.272,00 euros
Variación del plazo de ejecución
24 meses
Finalización del contrato
Resolución del contrato (Publicado el 15 de noviembre del 2023 09:24)
Descargar
653.82 KB